成都 铁路运输第一法院天府中央法务区审判法庭建设项目

第一卷

** ****法院天府中央法务区审判法庭建设项目 (项目名称)设计施工总承包 / 标段

招标公告

1. 招标条件

1.1本招标项目 ** ****法院天府中央法务区审判法庭建设项目 (项目名称)已由 ****发改委 (项目审批、****机关名称)以 **** （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 **** ， 建设资金来自 成铁一院移交补偿资金及省预算内基本建设投资资金 （资金来源），项目出资比例为 100% ，招标人为 **** 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。

1.2本招标项目由 ****发改委 ****机关名称）核准（招标事项核准文号为 **** ）的招标组织形式为 委托招标 。 招标人选择的招标代理机构是 ****。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：**天****饭店村四组。

2.2 项目规模:项目**审判法庭总建筑面积18818平方米，其中地上建筑面积12483平方米、地下建筑面积6335平方米。地上建筑包括审判大楼、门卫室(含安检)等，地下室包括停车库、设备用房等;配套建设道路及场地铺装等附属设施。

2.3 计划工期：720日历天(设计周期：合同签订后50日历天内完成施工图设计）

2.4 招标范围：本工程为EPC工程总承包承包范围包括但不限于本工程用地红线范围内所有建设工程的设计、预算、采购、施工、检测、监测、调试，以及竣工验收合格、整体移交、工程缺陷责任期内的修复、工程质量保修期内的保修和维护保养工作等；承包人对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责，并配合办理开工、竣工及“建筑工程并联竣工验收 ”等手续。

2.5 质量标准：设计质量标准：满足国家、地方及行业现行相关工程建设标准、设计规范（规程）、相应设计文件编制深度要求以及发包人要求，并通过相关审批。施工质量标准：满足现行国家、地方及行业有关工程施工验收规范、规程、标准、图集、设计文件以及发包人要求，且达到整体综合验收合格标准。如果国家标准、地方标准、行业标准、发包人要求不一致时，以最高技术标准作为验收依据。

2.6 标段划分：设计-施工总承包1个标段。

（说明本次招标项目的建设地点、规模及投资额、计划工期、招标范围、标段划分及标段投资额等）。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备

3.1.1资质要求： ①设计资质：具有国家建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质的单位②施工资质：具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质的单位 ，施工单位须具备有效的安全生产许可证。

3.1.2业绩要求：（本项为多选）

√ 设计业绩要求：近年（ 2023年01月01日 至投标截止时间，不少于3年） 已完成 不少于 3 （1 至3个）个类似项目。类似项目是指: 单个合同总投资1.2亿元及以上的公共建筑工程设计业绩（至少包含施工图设计）（若为联合体投标，则设计业绩由联合体中设计单位提供） 。

√ 施工业绩要求：近年（ 2023年01月01日 至投标截止时间，不少于3年） 已完成 不少于 3 （1 至3个）个类似项目。类似项目是指: 单个合同金额1.2亿元及以上的公共建筑工程施工业绩（若为联合体投标，则施工业绩由联合体中施工单位提供） 。

□ 无业绩要求。

3.1.3项目经理的资格要求： √ 具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书，须具备有效的安全生产考核合格B证 □ 由设计负责人兼任 √ 由施工负责人兼任， 项目经理业绩要求：2023年01月01日至投标截止时间，作为工程总承包项目经理或设计负责人或施工负责人或者项目总监理工程师身份具有1个已完成的单个项目总投资1.2亿元及以上的房屋建筑工程业绩（业绩证明材料应附合同协议书、工程竣工验收证明材料，类似项目业绩时间以竣工验收证明材料上的竣工时间为准） （业绩要求），须为本单位人员（若为联合体投标，须为联合体牵头人人员）。

3.1.4设计负责人的资格要求： 具有一级注册建筑师资格 ，须为投标人本单位人员。

3.1.5施工负责人（建造师，下同）的资格要求： 具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书 (注册专业)（级别）建造师，具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（B证），须为投标人本单位人员。

3.2本次招标接受联合体投标。联合体投标的，联合体牵头人应为 □ 设计单位 √ 施工单位，同时满足下列要求： (1)须具有国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质的单位作为联合体牵头人。联合体成位员(含联合体牵头人)家数须不超过2家。(2)联合体各方须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务。(3)应符合法律法规对联合体投标的有关规定，联合体中各方不得再以自己名义单独参加或与其他投标人另外组成联合体参加同一合。同项下的投标。

□ 3.3本次招标范围中施工部分的工作仅面向中小企业发包（其中属于大企业的分支机构、存在控股股东为大企业、与大企业的负责人为同一人的情形的企业均不属于中小企业。若为联合体投标的，本项目联合体协议书中职责分工为承揽施工工作的所有单位均应属于中小企业）。具体标准以《工业和信息化部、国家统计局、****委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中的“建筑业”划型标准为准，投标人应提供中小企业声明函。（除技术复杂、存在特殊要求外，我省依法必须招标的国家投资工程，施工部分招标控制价在3000万元以下的，应勾选此项。）

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2026年10月30日 开始登陆：**公共**交易平台（**省）（网址：http://ggzyjy.****.cn）—“登录”——“交易主体”—“建设工程”，通过数字证书免费下载招标资料（招标文件、技术资料等）。通过数字证书免费下载招标资料（招标文件、技术资料等）。

4.2 招标人不提供招标文件获取的其他方式。

5. 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026年11月25日 09时00分 ，投标人应在投标截止时间前在线递交经投标人数字证书加密的数据电文形式投标文件。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告在《**公共**交易平台（**省）》和 / (公告发布的其它媒介名称）上发布。

7. 行政监督部门

单位名称： **省****总站

联系电话： 028-****2989

8. 联系方式

招 标 人： ****

地 址： **市天府新区湖畔路西段123号

邮 编： 610218

联 系 人： 陈老师

电 话： 028-****9100

传 真： /

电子邮件： /

网 址： /

开户银行： /

账 号： /

√ 招标代理机构： ****

地 址： **市高新区天府大道北段1700****中心W1区19楼9-1-1921

邮 编： 610000

联 系 人： 李老师

项目负责人： 李娟

电 话： 028-****9925

传 真： /

电子邮件： /

网 址： /

开户银行： /

账 号： /

2026年10月28日

注：

（1）若划分标段，则填写标段序号；若划分为两个及以上标段，应分别明确各标段的具体内容、划分情况。

（2）招标人对投标人的资质要求，应是国家对投标人资质的强制性规定。不是国家规定必须具备的资质，不得作为资质要求。

（3）招标人对投标人的类似项目业绩要求，设置的投资额、面积、长度等规模量化指标不得高于本次招标工程相应指标，类似项目业绩的定义应明确，用语准确无歧义。

（4）招标人限定的联合体成员数量不得少于设定的资质个数。